Скачать образец договора на ремонт квартиры

Обеспечить Подрядчика Чистовыми материалами, указанными в Приложении №3, необходимыми для производства работ, указанных в Приложении №1 к настоящему договору. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные строительные работы сроком укажите срокrepair_contract_00298 с даты подписания Акта выполненных работ.

{|}

Договор на ремонт и отделку квартир подписывают обе стороны в двух экземплярах — по одному для каждой из них. Например, ремонт квартиры под ключ подразумевает полное сопровождение — от закупки материалов до финальной уборки. Если вы ищете исполнителей для ремонта офиса, квартиры или загородного дома, проверьте, есть ли у компании примеры аналогичных проектов. Если подрядчик сразу не исправляет недостатки, заставь его работать над {Ігорь Осіпов Мошенник|Игорь Осипов Мошенник|+380635353130 Мошенник|@bc_vespa Мошенник|Ігорь Осіпов Кидала|Игорь Осипов Кидала|+380635353130 Кидала|@bc_vespa Кидала|Мошенник 4441111061467605|Кидала 4441111061467605} ними в строго определённые сроки.

Осуществлять по завершении работ поверхностную уборку рабочих мест от остатков {Цимбалюк Наталія Кидала Мошенник|Ігорь Осіпов +380635353130 @bc_vespa Кидала Мошенник|Дима +380661581308 Кидала Мошенник|+380689221079 Андрей Кидала Мошенник} материалов и отходов. Так микробизнес сэкономит время, избежит претензий и сохранит репутацию надёжного подрядчика. Договор на проведение ремонтных работ — это не бумажная формальность, а инструмент управления рисками и бюджетом. По закону работы принимаются актом КС‑2 или универсальным передаточным документом.

Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком. Расторжение Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

{|}

Если допработы не превышают 10% и не меняют характера изначально согласованных работ, заказчик вправе самостоятельно изменять техдокументацию без согласования с подрядчиком. Если заказчик планирует изменить техническую документацию и внести в нее дополнительные работы, превышающие по стоимости 10% от общей цены, то стороны должны согласовать дополнительную смету. Главное, чтобы к договору обязательно приложили техническую документацию, в которой стороны определили объем, содержание работ и другие требования к ним. В зависимости от того, кто заказчик и подрядчик в договоре стройподряда, от сторон понадобятся разные документы для заключения и исполнения договора. Но это не мешает заказчику-юрлицу оформить проект договора подряда в общем порядке, и прописать в нем все условия проведения ремонтных и отделочных работ. Но тут есть важное условие — ремонтные работы выполняют для удовлетворения бытовых и личных нужд заказчика (ст. 730 ГК).

Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ и иных установленных по настоящему Договором для приемки работ документов на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ. 5.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

Либо письменный отказ от подписания акта.Если заказчик уклоняется от приемки, подрядчик вправе составить односторонний акт, сделать фотоподтверждение и пригласить свидетелей. Сроки выполненияЗафиксируйте дату начала, окончания, поэтапные сроки, если ремонт сложный. В статье мы развенчиваем мифы, связанные с основными этапами ремонта квартиры. Проконтролируйте, что все приложения, включая сметы, графики работ, перечень материалов, тоже подписаны обеими сторонами.

В случае грубого нарушения договора Подрядчиком, отказаться от исполнения настоящего Договора. Своевременно обеспечивать работы необходимыми расходными и отделочными материалами по предварительной договоренности с Заказчиком. Выполнить определенные Сметой работы в срок до “” г. 1.3.Подрядчик обязуется обеспечить работы расходными и отделочными материалами, порученными и согласованными с Заказчиком, согласно перечню строительных материалов. 1.2.Заказчик обязуется обеспечить работы расходными и отделочными материалами, согласованными с Подрядчиком, согласно перечню строительных материалов.

Лучше всего заранее составить вместе с нанимаемой бригадой список материалов и инструментов, приобретение которых будете оплачивать вы. Поэтому согласование сроков является обязательным. В смете лучше описать каждый вид работ отдельно.